Подрядчик не выполнил работы в срок.

Контракт расторгли по соглашению сторон.
Сторонами было подписано соглашение о расторжении контракта в связи с невыполнением подрядчиком всего комплекса работ, предусмотренного контрактом, из-за погодных условий.
Не согласившись с вышеуказанным, прокурор обратился в суд с иском о признании заключенного соглашения недействительным, аргументируя позицию тем, что заказчик мог отказаться от контракта, но дал возможность подрядчику уйти от ответственности, чем нарушил публичные интересы.
Суды трех инстанций поддержали заказчика, указав:
- законом о контрактной системе предусмотрена возможность расторжения контракта по соглашению сторон;
- заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе только в определенных случаях, к которым не относится просрочка;
- нарушения публичного интереса не было, поскольку стороны, осознавая, что исполнить контракт в срок в полном объеме невозможно, действуя добросовестно, во избежание негативных последствий в рамках действующего законодательства приняли решение о расторжении контракта по соглашению сторон.
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10.04.2023 № Ф09-1217/23 по делу № А50-11544/2022